装饰装修合同纠纷 (2017)皖18民终1470号

案号
(2017)皖18民终1470号
法院
安徽省宣城市中级人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2018
地域
安徽省宣城市
裁判日期
2018-01-26

裁判要旨

万玉春与峰尚一品公司签订的《装饰装修工程施工合同》及《补充补议》系双方真实意思表示,内容不违反法律法规强制性规定,合法有效,对双方当事人均具有法律约束力。峰尚一品公司未按照约定期限完成施工,经合理催告仍未完成施工,万玉春主张解除合同,合同自通知到达对方时解除。根据双方合同违约责任条款,因施工方原因致工期延误,应按照约定“每延误一天向对方支付违约金100元”,且木工竣工、油漆进场相对于支付第二笔工程款乃先履行一方,故对万玉春要求判令峰尚一品公司支付违约金17200元[100元/天×172天(1月4日至6月24日)]的诉讼请求,予以支持。对于万玉春要求峰尚一品公司赔偿因施工质量问题造成的损失13500元,因装饰装修成果未经验收万玉春即已入住,且万玉春未能提举充分证据证实存在因质量问题造成的具体损失,此项请求予以驳回。对于万玉春要求峰尚一品公司支付未完成的工程量损失10800元,因该10800元包含在合同造价款107800元之内,而万玉春尚未将该10800元支付给峰尚一品公司,故该部分请求不能成立。至于峰尚一品公司提出的新增工程量问题,万玉春不予认可,且峰尚一品公司未提举按照约定增减项须双方

摘要

安徽峰尚一品装饰工程有限公司、万玉春装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

正文(节选)

安徽省宣城市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)皖18民终1470号上诉人(原审被告):安徽峰尚一品装饰工程有限公司,住所地宁国市宁城北路翠竹家园10幢102室。法定代表人:屠傅军,该公司经理。被上诉人(原审原告):万玉春,男,1969年12月4日出生,住宁国市。委托诉讼代理人:葛少勇,宁国市梅林镇法律服务所法律工作者。上诉人安徽峰尚一品装饰工程有限公司(以下简称峰尚一品公司)因与被上诉人万……