装饰装修合同纠纷 （2018）津02民终3295号
裁判要旨
原、被告于2017年9月17日签订的《住宅装饰装修合同》系双方当事人真实意思表示，亦无违反法律、行政法规的内容，应为合法有效，现该合同的主要任务已经完成，不符合法律规定的法定解除的要件。鉴于原、被告双方均提出解除申请，且原、被告双方争议较大，合同已经无法继续履行，对该合同予以解除。被告未能按照合同约定完成装修项目，应返还原告未完成装修项目的装修款。关于未完成装修的项目及装修费用6196元，双方无异议，予以确认。综上，被告应返还原告未完工装修项目的装修款6196元。因原告尚欠被告工程款3400元，故被告应给付原告2796元。原告主张被告承诺于2017年10月23日之前装修完成全部项目，现被告未能按照承诺日期完成全部项目，应按照承诺书的约定按照每天68元的标准向原告支付延误违约金。考虑原告存在延期向被告支付工程款及更换装修房屋钥匙的事实，原告违约在先，故对原告的该项主张不予支持。关于原告主张的租房费等损失，与本案缺乏关联性，不予认定。综上，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百一十二条之规定，判决：“一、解除原告杨绍江与被告天津市生金装饰工程有限公司签订的《住宅装饰装修
摘要
杨绍江、天津市生金装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津02民终3295号上诉人（原审原告）：杨绍江，男，1976年8月18日出生，汉族，住天津市西青区。上诉人（原审被告）：天津市生金装饰工程有限公司，住所地天津市津南区咸水沽镇坤元路与尚德路交口合畅园2-1-501。法定代表人：李平，职务经理。上诉人杨绍江因与上诉人天津市生金装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，不服天津市津南区人民法院（2018）……