装饰装修合同纠纷 (2018)黔01民终2547号
裁判要旨
依法成立的合同,受法律保护。本案原、被告于2016年5月6日签订的《贵阳市住宅室内装饰装修工程施工合同》,系双方真实意思表示且不违反法律的强制性规定,属合法有效合同,双方均应按合同约定全面履行自己的义务。合同签订后,贵州蓝图尚品公司进场施工期间,由于高创个人原因,双方经协商工期延至2016年9月13日,后因其他原因,双方于2016年8月24日经协商,再次达成工程竣工时间延至2016年10月13日的一致意见。竣工期限届满后,贵州蓝图尚品公司未按期限向高创交付符合验收合格标准之房屋,理应依约向高创承担逾期交房的违约责任。经一审法院(2017)黔0102民初4770号《民事判决书》已对2016年10月14日起计算至2017年4月13日期间的违约金进行判决,但判决后贵州蓝图尚品公司仍未按约完成装修工作,故原告现诉请被告支付2017年4月14日以后的违约金并无不当,该违约金应以70元/天之标准,从2017年4月14日计算至2017年11月27日双方交付房屋之日止,共计15,890元。对贵州蓝图尚品公司认为该项违约金诉请违反一事不再理原则的主张,一审法院认为根据《最高人民法院关于适用的解释》第二百
摘要
贵州蓝图尚品装饰工程有限公司、高创装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文(节选)
贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)黔01民终2547号上诉人(原审被告、反诉原告):贵州蓝图尚品装饰工程有限公司,住所地贵州省贵阳市南明区彭家湾棚户区改造项目B区第B南12(国际金融街6号)楼(12)1单元11层1号房。法定代表人:杨倬,该公司总经理。委托诉讼代理人:王丽,贵州钝初律师事务所律师。委托诉讼代理人:刘飘,贵州钝初律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉被告):高创……