装饰装修合同纠纷 （2017）浙07民终5938号
裁判要旨
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案争议焦点之一：竣工资料的交付和价款支付条件的成就。《工程合同书》约定，竣工验收合格后20天内，方能公司提供完整的工程竣工结算资料及工程竣工资料（图）各2套，否则停止支付工程款或尾款，且承担违约和赔偿责任。方能公司目前仅提供了施工图设计文件各1套，内容和数量均明显不���合双方约定，其要求芬莉公司支付工程尾款的条件未成就，方能公司的诉讼请求不予支持，芬莉公司要求方能公司提交完整的工程结算资料及工程竣工资料（图）各2套的反诉请求予以支持。本案争议焦点之二：延误工期违约金。《工程合同书》约定，期间因不可抗力，经芬莉公司和监理签字认可后，工期可相应顺延。结合双方当事人提供的工作联系单以及“芬莉集团老办公楼室内装饰工程”验收意见栏载明“在本工程施工当中根据芬莉公司要求，停工…复工…后的竣工时间2014年6月25日，已竣工”，认定方能公司的工期顺延征得了芬莉公司的同意，不构成违约，芬莉公司要求方能公司偿付违约金216万元的反诉请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中���人民共和国民事诉讼法》第六十
摘要
南京方能装饰工程有限公司、浙江芬莉集团有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙07民终5938号���诉人（原审原告、反诉被告）：南京方能装饰工程有限公司，住所地：江苏省南京市江宁区将军大道20号翠屏国际城6幢1003室。法定代表人：赵新，总经理。委托诉讼代理人：彭远明，江苏宁盾律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：浙江芬莉集团有限公司，住所地：浙江省义乌市春晗路5号。法定代表人：马四妹，董事长。委托诉讼代理……