装饰装修合同纠纷 （2018）粤19民终6372号
裁判要旨
本案是装饰装修合同纠纷，关于双方是否明确约定工期的问题，双方提交的合同对于工期记载不一致，骏甯公司所持合同对于工期并未约定，暖起来公司所持合同约定的工期为2016年8月20日至2016年9月20日，骏甯公司主张工期是暖起来公司自行添加，暖起来公司主张是骏甯公司在施工后填写。暖起来公司于2016年9月1日支付了合同约定的进场当天应支付的工程款，按其主张的其所持合同是在实际施工后补签的，应对实际施工时间是清楚明确的，但上述付款时间与其主张的合同工期明显不符，暖起来公司亦未对此提出过异议，东莞东城万达公馆出具的证明仅能佐证实际工期，并不能证明骏甯公司与暖起来公司之间合同是否有明确约定工期的事实，本院对暖起来公司所持合同所记载的工期不予采信，应认定本案双方并未明确约定工期。结合暖起来公司首次付款时间及东莞东城万达公馆出具的证明等证据，本院认定案涉工程2016年9月1日进场，2016年12月20日完工。由于双方并未书面明确工期，该实际施工工期亦无明显超长的情况，暖起来公司要求骏甯公司支付未按期完工的违约金及律师费，缺乏依据，本院不予支持。2017年1月6日的工程进度款请款表对案涉工程的增减工程数
摘要
深圳市暖起来食品科技有限公司、刘昱装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤19民终6372号上诉人（原审被告、反诉原告）：深圳市暖起来食品科技有限公司，住所地：深圳市福田区梅林街道卓越梅林中心广场（**）**1103B，营业执照注册号：91440300MA5D8BB95N。法定代表人:刘昱。上诉人（原审被告）：刘昱，女，汉族，1988年1月17日出生，住湖南省岳阳市岳阳楼区，以上两上诉人共同委托代理人:叶碧桃，广东……