装饰装修合同纠纷 （2018）粤03民终8030号

王宇与美域公司签订的装修施工合同，系双方真实意见表示，未违反法律规定，合法有效，双方应按合同约定履行。本案主要争议焦点为美域公司是否应当向王宇支付逾期竣工违约金。双方约定的施工日期为2017年3月13日，但美域公司未在该日期前按期完工，从双方的聊天记录及美域公司的确认，2017年4月20日已清理完卫生、可以开始进家具（王宇也将冰箱搬进去），镜前灯因没有变压器而未安装，故可认定实际完工的时间应为2017年4月20日，即美域公司工程逾期38天。关于逾期的原因即美域公司是否应承担逾期违约责任问题，首先，双方于2016年12月2日书面签字确认水电安装费用为20240.90元，同时美域公司亦通过微信向王宇催交水电安装费及第二期工程款等费用，但王宇未按照双方确认的数额以及合同约定的时间及时全额付款，至今仍未付差额3240.90元，故王宇违约行为在先；其次，从双方微信聊天记录内容可看出，王宇存在未及时安装阳台窗户、瓷砖数量缺少、变压器缺少等情况，即工程迟延有部分王宇造成的原因；第三、美域公司主张王宇增加过道吊顶的工程，而从微信聊天记录看，有提及增加工程款问题，故由于增加工程量，工期亦应相应推延。综上

王宇与深圳市佳美域品牌装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤03民终8030号上诉人（原审原告）：王宇，委托诉讼代理人：龚凯，广东宝源律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：深圳市佳美域品牌装饰设计工程有限公司。法定代表人：李世联。委托诉讼代理人：户大成，上诉人王宇因与被上诉人深圳市佳美域品牌装饰设计工程有限公司（以下简称“美域公司”）装饰装修合同纠纷一案，不服广东省深圳市龙岗区人民法院（2017）粤0……