装饰装修合同纠纷 （2017）沪01民终13281号
裁判要旨
合同法规定，依法成立的合同对双方均有法律约束力，不得擅自变更或者解除合同。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。本案中，开心谷学校、桑齐公司签订《装饰装修施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应恪守履行。从本案事实看，装修期间双方合同履行基本正常，只是邻近工期结束前双方发生争议，此事实从双方在1月20日来往邮件和21日来往微信中可知。开心谷学校对桑齐公司已完成项目表示未满足其要求，要求桑齐公司进行修改。而桑齐公司则认为其系按照原先确定的图纸进行施工，如果开心谷学校需要更改到符合其要求，要求开心谷学校支付相应赔偿金。从邮件中也可知桑齐公司应施工的有些项目也确实未做，桑齐公司也同意承担延期赔偿金。另外，虽桑齐公司不认可其将该装修工程转包给许伟施工且存在转包渔利的事实，但从其提供的装修合同及当庭播放的微信聊天记录看，实际就是将工程转包给许伟，桑齐公司也承认许伟必须拿到装修款后才可施工。由此，对于开心谷学校、桑齐公司所产生的矛盾及桑齐公司未能在25日前完工的原因，有桑齐公司转包原因，转包的装修价格过低造成实际承包人无利可
摘要
上海桑齐装饰设计工程有限公司诉上海浦东新区开心谷艺术文化进修学校装饰装修合同纠纷一案二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪01民终13281号上诉人（原审被告、反诉原告）：上海桑齐装饰设计工程有限公司，住所地上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-2279。法定代表人：周水文，总经理。委托诉讼代理人：张敏亮，上海德禾翰通律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：上海浦东新区开心谷艺术文化进修学校，住所地上海市浦东新区周康路26号万达广场E栋海翔大厦220……