装饰装修合同纠纷 （2018）粤03民终16590号
裁判要旨
邢斌、中泰金基公司依据合同约定扣罚工程款的请求没有向法院提起反诉，因而不支持我方的观点是错误的，邢斌、中泰金基公司拒付工程款有理有据。森广公司在工期内，不断的发生问题，不支付工人的工资，造成工期长时间延误，邢斌、中泰金基公司允许森广公司的工期延期至2016年9月10日，但森广公司直至2017年5月7日才完工，并且期间的很多工资还是由邢斌支付。合同约定每延期一日则森广公司需要支付5000元/天作为违约金，因此邢斌、中泰金基公司要求违约金部分抵扣工程款并无不当。虽然邢斌、中泰金基公司已经向深圳市南山区法院另案提起了诉讼，但一审法院未将违约金抵扣工程款的裁判理由让人难以信服，一审法院徒加当事人的诉讼成本和诉累，请求二审法院予以纠正。二、森广公司应对装修装饰工程延期负全部责任。涉案合同约定开工日期为2016年5月8日，竣工日期为2016年8月8日，后因工期变动，双方约定将工期顺至9月10日。合同价款为1578850.50元。施工期间，森广公司没有资金支付本项目施工工人的工资，造成工人停工、罢工的情况出现，并且有大批工人因为不能及时拿到工资而到政府和社区部门多次上访的恶劣事件发生。邢斌、中泰金基
摘要
深圳市中泰金基投资有限公司、邢斌装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤03民终16590号上诉人（原审被告）：深圳市中泰金基投资有限公司，住所地：广东省深圳市福田区沙头街道新沙路北侧国都高尔夫花园绿怡轩21C1，统一社会信用代码：914403000649857937。法定代表人：邢斌，经理。上诉人（原审被告）：邢斌，男，汉族，1976年2月16日出生，住所地：广东省深圳市福田区，两上诉人共同委托诉讼代理人：杨晨……