装饰装修合同纠纷 (2017)粤52民终314号

案号
(2017)粤52民终314号
法院
广东省揭阳市中级人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2017
地域
广东省揭阳市
裁判日期
2017-12-22

裁判要旨

本案为装饰装修合同纠纷。张辉映将其揭西新龙KTV装饰装修工程交由美佳斯公司装修,双方于2014年10月20日签订的《装饰装修工程施工合同》,系双方的真实意思表示,且合同内容不违反法律及行政法规的强制性规定,应依法确认有效。由于合同第一条第四款约定的工程期限为100天,竣工日期为2015年2月1日,张辉映称合同竣工日期为2015年2月10日和合同第二条第三款第四点的总工期2014年2月10日为笔误的陈述,因双方各自提交的合同的竣工日期“2015年2月10日”中的“10”均一致涂改为“1”,张辉映的陈述符合客观事实,予以采纳,故一审法院确认双方约定的工程竣工日期为2015年2月1日。美佳斯公司于2015年2月9日才将工程交付张辉映,属逾期交付,构成违约,故美佳斯公司请求张辉映支付奖励款、违约金和逾期付款利息的请求,理由不成立,不予支持。张辉映没有按合同约定的时间足额支付工程进度款,也构成违约,故对张辉映要求美佳斯公司承担逾期交付工程延迟违约金的反诉请求也不予支持。对张辉映支付本案工程款的认定问题,由于美佳斯公司、张辉映提交的收款收据的真实性双方均无异议,一审法院予以确认,但对张辉映所支付的

摘要

深圳市美佳斯建筑装饰设计工程有限公司、张辉映装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

正文(节选)

广东省揭阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)粤52民终314号上诉人(原审原告、反诉被告):深圳市美佳斯建筑装饰设计工程有限公司。住所地:广东省深圳市龙岗区龙城街道龙城中路维百盛大厦705。法定代表人:张尤钦,董事长。委托诉讼代理人:陈伟奇,广东义法律师事务所律师。委托诉讼代理人:谢杰,广东义法律师事务所实习律师。被上诉人(原审被告、反诉原告):张辉映,男,1973年出生,汉族,住广东省……