装饰装修合同纠纷 （2017）浙01民终8448号
裁判要旨
聂九根与三言堂公司签订的《施工合同》及《补充协议》系双方真实意思表示，应为合法有效，双方均应按约履行权利义务。三言堂公司未按约定期限完成案涉房屋的装修工程，后聂九根另行交由案外人装修，聂九根与三言堂公司签订的《施工合同》的目的实际已经无法实现，故对聂九根要求解除与三言堂公司签订的《装修施工合同》的诉讼请求，予以支持。根据双方在《补充协议》中的约定，三言堂公司应当在2017年1月5日装修完毕，在本案审理过程中三言堂公司也自认案涉房屋多层实木地板、踢脚线铺设、石膏线等装修内容尚未完工，三言堂公司未能如期完工已构成违约，应当承担相应的违约责任。三言堂公司辩称认为，系因聂九根未按合同约定支付装修工程款三言堂公司有权停工，而根据《补充协议》聂九根已经按约定于2016年11月24日前支付了第二期的工程款6万元，三言堂公司未提供证据证明聂九根迟延支付之后的工程款，故对三言堂公司的该项抗辩意见不予采纳。关于工期逾期违约金数额。综合考虑本案的实际情况，结合双方之间合同约定、双方的履行情况、三言堂公司工期逾期给聂九根造成损失等因素，酌情确定为25000元。关于聂九根主张三言堂公司退回未完成工程项目工程款3
摘要
杭州三言堂装饰设计工程有限公司、聂九根装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)浙01民终8448号上诉人（原审被告）：杭州三言堂装饰设计工程有限公司。住所地：杭州市下城区石桥路***号**幢***室。法定代表人：许国民。被上诉人（原审原告）：聂九根，男，1977年8月11日出生，汉族，户籍所在地江西省樟树市，现住浙江省杭州市余杭区。上诉人杭州三言堂装饰设计工程有限公司（以下简称三言堂公司）因与被上诉人聂九根装饰装修合同纠……