装饰装修合同纠纷 （2017）浙01民终8004号
裁判要旨
双方于2016年6月27日签订的《施工合同》，以及于2016年11月16日签订的《补充协议》均合法有效，均对双方具有约束力。双方围绕剩余工程价款的确定及支付条件、工程逾期违约金、偷工减料赔偿款等发生争议，该院综合分析如下：一、银石公司主张汉库公司应支付剩余工程价款303683.92元；汉库公司抗辩工程尚未通过验收，工程决算价尚未确定，且银石公司尚未完成补充协议中约定的整改义务，并在施工过程中存在偷工减料的行为。该院认为，汉库公司已于2016年11月23日开始使用案涉工程。因此，应视汉库公司已认可该工程于2016年11月23日实际竣工。汉库公司辩称其并非擅自使用，而是因为银石公司严重拖延工期，为了减少损失而搬入。该院认为，双方在《补充协议》中对银石公司之前因拖延工期而产生的费用已进行了确认，即从工程款中扣除5万元。而双方对之后的整改项目的期限及延期违约金均在该协议中也做出了明确的约定。因此，汉库公司在双方未验收的情况下使用案涉工程应认定为擅自使用。该装修工程价款为合同中所约定的1558000元，加上增加的工程量121983.92元，共计1679983.92元，扣除汉库公司已付工程款124
摘要
汉库国际（杭州）健康产业发展有限公司与杭州银石建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)浙01民终8004号上诉人（原审被告、反诉原告）：汉库国际（杭州）健康产业发展有限公司，住所地杭州市滨江区长河街道滨安路688号2幢E楼四层477室，统一社会信用代码：91330108397779429T。法定代表人：许志良，总经理。委托诉讼代理人：阮梅珍、华碧琼，浙江天册律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：杭州银石建筑装饰工程有限……