装饰装修合同纠纷 （2018）鄂03民终148号

蔡克梅与永美装饰公司签订的《室内装修合同》及《补充协议》合法有效，双方应予履行。李发东辩称其作为永美装饰公司施工负责人不应承担责任，该抗辩意见符合法律规定，应予支持；《补充协议》对施工期限和付款期限重新进行了约定，即双方对此前的违约行为均进行了谅解，因此，本案将不考虑此前的违约行为。关于违约金问题。《补充协议》未能履行，双方的合同于2017年5月解除。一审法院认为，蔡克梅在联系李发东未得到回应的情况下，按照补充协议约定的生态木让商家进行安装。蔡克梅的行为虽有不妥，但永美装饰公司没有证据证实蔡克梅的行为导致工程费用增加，其主张加付700元工程款没有依据。永美装饰公司因蔡克梅未付700元便停工，该行为不当。蔡克梅在约定的工期届满且永美装饰公司仍拒绝施工的情况下解除合同符合法律规定，应予支持。永美装饰公司应承担解除合同的主要责任。根据本案具体情况，参照合同约定的违约金标准，酌情确定永美装饰公司向蔡克梅支付违约金4000元。关于工程款问题。《补充协议》签订后，虽然永美装饰公司没有继续施工，但当时欠付的工程款21300元与未完工工程款并不是完全对等的，因此蔡克梅辩称不应再支付工程款的意见不予支持

蔡克梅、李发东装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂03民终148号上诉人（原审原告、反诉被告）：蔡克梅，女，1971年10月16日生，汉族，住湖北省郧西县。被上诉人（原审被告、反诉原告）：李发东，男，1989年10月21日生，汉族，住湖北省十堰市郧阳区。被上诉人（原审被告、反诉原告）：十堰永美装饰工程有限公司。住所地：湖北省十堰市茅箭区澳门街*号华彩轩*层。法定代表人：王雄，该公司总经理。上……