装饰装修合同纠纷 （2018）鲁07民终3874号
裁判要旨
王风胜与鑫东盛公司之间签订的《家居装饰工程施工合同》及补充协议，内容和形式均符合法律规定，是双方的真实意思表示，法院确认为有效合同，双方均应按约定履行义务。鑫东盛公司主张补充协议显失公平，于法无据，不予采信。王风胜付第一期款75000元的时间虽然晚于《家居装饰工程施工合同》约定时间，但《家居装饰工程施工合同》仅约定了第二、三期逾期付款需承担违约责任，并未约定第一期款项逾期付款的违约责任，双方在补充协议中也未约定王风胜需承担此项违约责任，综上，鑫东盛公司要求王风胜承担第一期工程款逾期付款的违约金1900元的诉讼请求，法院不予支持。鑫东盛公司主张一期工程增项28583元要求王风胜支付，根据双方的补充协议，增项为4000元，且约定鑫东盛公司不得再主张任何加减项成本及费用，应视为双方对增项金额进行了确认并包括在补充协议确定的未付价款内，鑫东盛公司在本次诉讼中单独另行主张，不予支持，鑫东盛公司据此要求王风胜支付逾期付款的违约金亦不予支持。鑫东盛公司主张的木门款，在补充协议中约定为木门到货验收付9000元、安装完成付4000元，而木门至今未运到施工现场，故鑫东盛公司主张王风胜支付木门款18076元
摘要
潍坊鑫东盛装饰设计有限公司、王风胜装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
山东省潍坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)鲁07民终3874号 上诉人（原审被告、反诉原告）：潍坊鑫东盛装饰设计有限公司，住所地：潍坊市奎文区福寿东街**潍坊万达广场**服务型公寓楼**。 法定代表人：孙希红，总经理。 委托诉讼代理人：郑莲香，潍坊奎文鼎正法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：王风胜，男，1979年6月14日出生，汉族，住潍坊市潍城区。 上诉人潍坊……