装饰装修合同纠纷 （2018）皖05民终1602号

依法成立的合同，自成立时生效。对夏克财的各项请求认定如下：一、合同的解除问题。合同约定装饰装修工程的竣工日期为2017年12月27日，而景和装饰公司仅完成了水电及瓦工的部分工程，无故停工至今。由于景和装饰公司的违约行为，致使不能实现合同目的。装饰装修合同属承揽合同，夏克财有权随时解除合同,故对夏克财的该项请求，予以支持。二、关于装修款的返还问题。由于景和装饰公司违约，不能全部履行合同，尚未履行的，应终止履行。对于景和装饰公司已完成的工程，根据一审法院现场勘验，结合夏克财的陈述，对景和装饰公司已完成工程的价款酌情确定为15000元。庭审中，夏克财同意在其已付的工程款中扣除，因此，景和装饰公司应返还夏克财工程款32340元。三、关于违约金的问题。由于景和装饰公司违约，不能履行合同，依法应承担违约的民事责任。双方在合同中约定，“由于景和装饰公司原因致使工期延误，每延误一天，景和装饰公司应向夏克财支付工程总造价的2‰的违约金，虽然该违约金约定过高，但夏克财主张违约金6780元，即工程总造价的10％，系夏克财主动予以调整，也未超出双方的约定，予以支持。景和装饰公司经公告送达开庭传票，无正当理由未

马鞍山景和装饰工程有限公司、夏克财装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

安徽省马鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)皖05民终1602号上诉人(原审被告)：马鞍山景和装饰工程有限公司，住所地安徽省马鞍山市雨山区太白大道**马鞍山万达广场**。法定代表人：许享，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：陈激扬，安徽长城律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙中旗，安徽长城律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：夏克财，男，1962年7月10日出生，汉族，农民，住安徽省……