装饰装修合同纠纷 （2018）苏02民终245号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人均应当按照约定履行自己的义务。因富侨分公司在合同履行过程中具有合同约定的工期顺延因素，富侨分公司未能按照合同约定日期完工不构成违约，不应承担违约责任，理由为以下几点：1、刘仁杰于2017年4月19日支付工程首付款，刘仁杰未能按照合同约定的开工日期2017年4月14日进场前支付工程备料款，富侨分公司具有符合合同约定的工期相应顺延情节；2、施工过程中，双方边设计，边修改装修内容和工艺要求，从预算和决算对比看，施工项目、装修工作量均有所增加，装修价款也增多，对此双方应当根据实际情况和合同约定予以调整和按照合同约定予以顺延工期；3、施工过程中因工作内容不明、设计变更等产生矛盾、打架，对施工造成影响，并非为富侨分公司的完全自身责任和因素，刘仁杰也具有一定的因素，也应按照合同约定的建设方因素工期得以顺延；4、上述顺延工期情形，合同双方当事人应当按照诚实信用原则、公平原则进行协商，确定双方的权利和义务；5、在刘仁杰未按照约定的时间和要求提供资金、边设计边装修、变更装修内容等情况下，富侨分公司于2017年6月16日至2017年6月18日前实际完工具有合理性

刘仁杰与无锡市富侨装饰装潢有限公司金城分公司、无锡市富侨装饰装潢有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏02民终245号上诉人（原审原告）：刘仁杰，男，1991年11月13日生，汉族，住无锡市梁溪区。被上诉人（原审被告）：无锡市富侨装饰装潢有限公司金城分公司，住所地无锡市芦庄三区3-5。负责人：邹荣和，无锡市富侨装饰装潢有限公司金城分公司经理。被上诉人（原审被告）：无锡市富侨装饰装潢有限公司，住所地无锡市芦庄三区221-3号。法定代表人：周金云……