建设工程施工合同纠纷 （2015）东民一初字第45号

原告系具备涉案工程施工资质的建筑企业，其经过招投标与被告签订的建设工程施工合同真实合法有效，原告依约对涉案工程进行了施工，且工程经验收合格。被告东营市城市资产经营有限公司作为与原告签订建设工程施工合同的相对方，依法应当履行支付工程价款的义务。被告主张原告延误工期并延期交付工程，但原告提交证据证实经监理机构审核通过的开工日期为2012年5月1日，符合双方合同关于“开工日期具体以现场具备钢结构吊装条件，实际批准的开工令时间为准”的约定，涉案工程竣工日期为2013年1月25日，施工时间未超过合同约定的工期总日历时间，并未有延误工期和延期交付工程的情形。原告依约将合同履行完毕，被告未按照约定及时足额支付工程款，应继续履行付款义务并支付逾期付款利息。涉案工程经审计价款为123541134.75元，被告已支付工程款85396191元，原告要求被告支付欠付工程款38144943.75元，并按照中国人民银行公布的同期同类银行贷款利率支付逾期付款利息至判决履行日，符合法律规定及合同约定，本院依法予以支持。涉案工程验收合格时间为2013年1月25日，根据双方签订的建设工程施工合同专用条款第26条，应于钢结

原告系具备涉案工程施工资质的建筑企业，其经过招投标与被告签订的建设工程施工合同真实合法有效，原告依约对涉案工程进行了施工，且工程经验收合格。被告东营市城市资产经营有限公司作为与原告签订建设工程施工合同的相对方，依法应当履行支付工程价款的义务。被告主张原告延误工期并延期交付工程，但原告提交证据证实经监理机构审核通过的开工日期为2012年5月1日，符合双方合同关于“开工日期具体以现场具备钢结构吊装条件，实际批准的开工令时间为准”的约定，涉案工程竣工日期为2013年1月25日，施工时间未超过合同约定的工期总日历时间，并未有延误工期和延期交付工程的情形。原告依约将合同履行完毕，被告未按照约定及时足额支

山东省东营市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）东民一初字第45号原告：浙江精工钢结构集团有限公司。住所地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路。法定代表人：孙关富，董事长。委托代理人：程磊，男，汉族，浙江精工钢结构集团有限公司职工。委托代理人：俞有根，浙江民伸律师事务所律师。被告：东营市城市资产经营有限公司。住所地：山东省东营市东营区南一路***号。法定代表人：王海舰，董事长。委托代理人：黄俊……