建设工程施工合同纠纷 （2018）川19民终814号
裁判要旨
原告赵天友与被告云南景升建筑公司签订的《室内水电安装工程施工合同》及补充协议，其实质是建设工程分包合同，因原告赵天友不具备从事建设工程的主体资格，故双方所签订的分包合同及补充协议无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，案涉工程虽未竣工验收，但被告云南景升建筑公司已诉请人民法院判决解除与开发商四川鑫涌鑫房产公司签订的施工总承包合同，导致原告赵天友与被告云南景升建筑公司签订的水电安装工程分包合同已不能继续履行，原告要求被告给付已建工程的工程款符合法律规定，予以支持。原告赵天友与被告云南景升建筑公司的《水电安装工程补充协议》虽然无效，但协议中约定的“本分包工程最终结算工程量以业主方最终审计后签字确认工程量为准”，“乙方按总造价的12%作为上交甲方的费用”，“乙方临时水电安装费用合计150000元”，“乙方自愿放弃本分包工程前期因停工造成的一切损失”等条款属于结算条款，在结算时可以参照执行。原告赵天友已建水电安装工程与云南景升建筑公司已建主体工程是同步实
摘要
赵天友、云南景升建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省巴中市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）川19民终814号上诉人（原审原告）：赵天友，男，生于1974年9月28日，汉族，住四川省成都市青白江区。委托诉讼代理人：王保路，四川拓都律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：云南景升建筑工程有限公司。住所地：云南省昆明市北市区万宏路裕康花园**幢*号。法定代表人：饶红琴，公司董事长。委托诉讼代理人：董春城，四川代智律师事务所律师。上诉人赵天友……