建设工程施工合同纠纷 （2018）浙11民终925号
裁判要旨
曹继银与来普公司签订分包协议，系当事人真实意思表示，但因曹继银无承建相关工程的资质，该合同应认定为无效。曹继银作为实际施工人诉请来普公司支付欠付工程款977000元，符合法律规定，予以支持。曹继银诉请欠付工程款的利息损失，因合同约定全部架子拆除完成材料清场后付到工程量的85%，余款竣工验收通过后30天内付清，而案涉工程已于2016年9月28日竣工验收合格，故最迟付清余款的时间为2016年10月28日，本院对自2016年10月29日起的欠付工程款利息予以支持。曹继银以存在停工为由诉请来普公司赔偿施工设备的租赁费损失，来普公司辩称曹继银从进场施工到完工未超过工期，不存在停工的损失。对此，曹继银明确其主张的损失系从2016年2月1日起至2016年8月31日内的停工损失，结合该期间内的施工监理日记所载的施工情况中出现拆外架、外墙贴保温、外墙喷漆等内容，可知曹继银主张的2016年2月至8月长期停工并不属实，而工程施工中因天气、施工条件、施工要求等原因出现间歇性停工实属正常。由此，案涉合同第十二条第二款约定的“由于甲方（即来普公司）原因停工，现场租费按月结算，现场材料费，复工造成的损失另算。”应结
摘要
安庆市来普建筑劳务有限公司、曹继银建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省丽水市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙11民终925号 上诉人（原审被告）：安庆市来普建筑劳务有限公司。住所地：安徽省安庆市光彩大市场一期B5-10号。统一社会信用代码：913408006679268212。 法定代表人：章来甫，总经理。 委托诉讼代理人：周恩海，男，1980年9月14日出生，汉族，该公司员工，住安徽省安庆市枞阳县。 委托诉讼代理人：陈伟明，浙江丽阳律师事务所……