承揽合同纠纷 （2020）粤03民终19512号

华夏云联公司与充之鸟公司签订的工程承包合同及其补充协议，为双方真实意思表示，合法有效，应当全面履行。华夏云联公司所完成工程量未达结付进度款的约定，据合同条款未达付款条件，但由于双方已确认合同不再继续履行，充之鸟公司作为发包方应当在停工后合理期限内及时验收、返还履约保证金、结付所有工程款。考虑到工程停工已达一年半以上，结合华夏云联公司与其他转包承包方的函件往来、华夏云联公司与充之鸟公司法定代表人的往来微信，一审法院采纳华夏云联公司的主张，确认华夏云联公司已实际完成地下充电桩517个、地上充电桩14个，充之鸟公司经华夏云联公司催告后拒不验收、结算。因此，充之鸟公司应当返还履约保证金、结付工程款。根据《充之鸟智慧充电桩安装EPC合同工程总承包合同》，涉案工程款本应为：517个×4600元+14个×5150元=2450300元。但补充协议对总价款进行调整，惠后比例为：6086.68万元÷6386.68万元=95.30%，故实际应付工程款为2450300元×95.30%=2335136元。至于律师费用的承担，华夏云联公司要求充之鸟公司承担该笔维权支出，符合补充协议的约定，一审法院据其合理性酌定充

华夏云联公司与充之鸟公司签订的工程承包合同及其补充协议，为双方真实意思表示，合法有效，应当全面履行。华夏云联公司所完成工程量未达结付进度款的约定，据合同条款未达付款条件，但由于双方已确认合同不再继续履行，充之鸟公司作为发包方应当在停工后合理期限内及时验收、返还履约保证金、结付所有工程款。考虑到工程停工已达一年半以上，结合华夏云联公司与其他转包承包方的函件往来、华夏云联公司与充之鸟公司法定代表人的往来微信，一审法院采纳华夏云联公司的主张，确认华夏云联公司已实际完成地下充电桩517个、地上充电桩14个，充之鸟公司经华夏云联公司催告后拒不验收、结算。因此，充之鸟公司应当返还履约保证金、结付工程款。根

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤03民终19512号上诉人（原审被告）：充之鸟（深圳）新能源科技有限公司。法定代表人：岳容飞，总经理。委托诉讼代理人：李志明，系公司员工。委托诉讼代理人：刘勇，广东康顺律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：珠海华夏云联技术有限公司。法定代表人：杨明理军，总经理。委托诉讼代理人：范国辉，广东广深律师事务所律师。原审被告：广东宝港实业集团有限公司……