建设工程施工合同纠纷 （2016）闽05民终1003号

首先，根据诉争《植草工程施工合同》第二条第2款“竣工日期：2011年7月30日（暂定后九洞的时间），遇雨、雪等不可抗天气因素工期顺延”之约定，2011年7月30日系为诉争工程暂定的竣工日期，且根据诉争《植草工程施工合同》第六条第5款“以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延……”之约定，若因约定原因造成竣工日期拖延则会导致工期相应顺延；其次，现天湖公司主张美侬高尔夫公司承包的“前九洞”未能按照合同约定时间完成承包工作和提供验收构成违约，但根据诉争《植草工程施工合同》第二条第3款“……为满足甲方6月30号前九洞植草完毕的工期计划，前九洞甲方交给乙方最后三条球道工作面时间最迟不超过6月10日，乙方植草完成时间不晚于6月30日”之约定，现天湖公司就其移交给美侬高尔夫公司前九洞最后三条球道工作面的具体时间未能提供相应证据予以佐证，依法应承担举证不能的法律后果；此外，根据诉争《植草工程施工合同》第二条第4款：“后九洞实际工期应根据甲方能给出工作面的时间而定……若甲方交给乙方最后三条球道工作面时间晚于8月10日，则草坪今年能否完全成坪应根据天气情况而定……”之约定，天湖公司后九洞最后

首先，根据诉争《植草工程施工合同》第二条第2款“竣工日期：2011年7月30日（暂定后九洞的时间），遇雨、雪等不可抗天气因素工期顺延”之约定，2011年7月30日系为诉争工程暂定的竣工日期，且根据诉争《植草工程施工合同》第六条第5款“以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延……”之约定，若因约定原因造成竣工日期拖延则会导致工期相应顺延；其次，现天湖公司主张美侬高尔夫公司承包的“前九洞”未能按照合同约定时间完成承包工作和提供验收构成违约，但根据诉争《植草工程施工合同》第二条第3款“……为满足甲方6月30号前九洞植草完毕的工期计划，前九洞甲方交给乙方最后三条球道工作面时间最迟不超过6

福建省泉州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）闽05民终1003号上诉人（原审原告）福建天湖置业有限公司，住所地福建省安溪县龙门镇桂窑村，组织机构代码：55096269-3。法定代表人汪云鹏，该公司董事长。委托代理人赵志强、沈培兰，福建联谊律师事务所律师。被上诉人（原审被告）上海美侬高尔夫工程有限公司，住所地上海市崇明县建设镇建设公路1358号320室（上海建设经济小区），组织机构代码：7……