建设工程分包合同纠纷 （2013）平中民二终字第72号

原、被告之间签订的工程协议书是双方当事人之间经过充分协商，达成一致意见后所签订的，该合同是双方当事人真实意思表示，合同内容合法有效，应受法律保护。原、被告均应按合同约定的内容全面履行各自义务。因甘肃省第八建筑工程公司平凉市中医医院项目部系被告的下属机构，其无独立法人资格，故该项目部与原告所签订工程协议书的法律责任应由被告甘肃省第八建筑工程公司承担。本案被告未按约定向原告支付相应人工费，加之平凉市中医医院因被告拖延工期，限期撤离工地或由被告自行组织人员施工或者另行委托其下属的其他项目部完成扫尾工程的情况下，原告无法继续施工而自行撤离工地。后经与被告结算，就已经完成的质量合格的工程及合同内未完成工程的扣除双方进行了结算，被告下属项目部向原告出具了结算清单，并加盖了被告下属项目部的印章，该结算清单具有合法有效性。对结算后的欠款，被告应当予以支付。故对原告要求被告支付拖欠人工费1351238.20元的诉讼请求应予以支持。关于被告提出的应从原告人工费中扣除截止2013年7月31日土建部分支付的人工费191403.3元以及已赔偿王新才、周东红伤残费450000元应由原告承担的问题。因原告在撤出被告

原、被告之间签订的工程协议书是双方当事人之间经过充分协商，达成一致意见后所签订的，该合同是双方当事人真实意思表示，合同内容合法有效，应受法律保护。原、被告均应按合同约定的内容全面履行各自义务。因甘肃省第八建筑工程公司平凉市中医医院项目部系被告的下属机构，其无独立法人资格，故该项目部与原告所签订工程协议书的法律责任应由被告甘肃省第八建筑工程公司承担。本案被告未按约定向原告支付相应人工费，加之平凉市中医医院因被告拖延工期，限期撤离工地或由被告自行组织人员施工或者另行委托其下属的其他项目部完成扫尾工程的情况下，原告无法继续施工而自行撤离工地。后经与被告结算，就已经完成的质量合格的工程及合同内未完成工

甘肃省平凉市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）平中民二终字第72号上诉人（原审被告）甘肃省第八建筑工程公司。住所地：甘肃省天水市秦川区。法定代表人常随敏，该公司经理。委托代理人张德玉，男，生于1960年4月23日。委托代理人尤兰兴，男，生于1959年6月25。被上诉人（原审原告）银川安和信建筑劳务分包有限公司。住所地：银川市兴庆区上海东路。法定代表人朱旭东，该公司经理。委托代理人席旺锁，男……