承揽合同纠纷 （2018）鲁0203民初8625号
裁判要旨
原告与被告签订的《设备买卖合同》合法有效，双方应依约履行。 双方约定原告应在收到被告预付款4.5个月内交货，同时又规定原告发货前被告应支付第二笔178.5万元货款，在双方均无证据证明履行了通知义务的情况下，原告无需承担收到第二笔发货款之前的逾期交货违约金。 被告支付第二笔178.5万元发货款时，已超原告收到第一笔预付款178.5万元4.5个月，原告至迟应在收到第二笔款后第二天发出全部货物，否则应当承担逾期交货的违约金。 发电机为整套设备重要组成部分，外协厂家最后向被告交付发电机的日期才能视为原告交齐全套设备的日期。 被告付齐第二笔货款的日期为2013年10月27日，原告至迟应于2013年10月28日发运全部设备，现原告2013年11月14日发运最后设备，违约交货天数为17天，按照合同约定，原告应承担逾期交货违约金17万元。 被告辩称原告所交付的设备至今未调试合格及正常运转，但原告已提交由被告工作人员签字的服务书，服务书显示的调试意见为满意，对被告的该项辩称，本院不予采纳。 被告还称原告交付的设备存在质量问题并给其造成损失，因其未提交有效证据证明质量问题的存在，本院对其该辩称不予采纳。
摘要
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司与山东东方宏业化工有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省青岛市市北区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0203民初8625号原告：青岛捷能汽轮机集团股份有限公司，住所地山东省青岛市市**瑞昌路**汇通大厦**。 法定代表人：宋艳秋，董事长。 委托诉讼代理人：于海涛，山东中信德律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王琪盟，山东中信德律师事务所律师。 被告：山东东方宏业化工有限公司，住所，住所地山东省寿光市侯镇项目区金源小区div>法定代表人：金玉……