承揽合同纠纷 （2019）冀04民终2556号

青岛捷能分公司与永洋公司签订的《汽轮机大修协议》，不违反法律规定，为有效合同，双方应按合同约定履行义务；《汽轮机大修协议》约定了工期为12天，大修范围中第7项特殊项目（1）包含了“查找2400kW-2700kW负荷段变速箱处轴承异常震动原因，并消除缺陷”的内容。被告捷能配件安装分公司在签订大修协议时应当预见到配件的更换与修理，但其在大修过程中没有查找出原因，因而未能按期完工；青岛捷能分公司未按期完成大修工作，实属履行合同义务不符合约定。根据《中华人民共和国合同法》第112条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”的规定，青岛捷能公司应赔偿永洋公司由此给永洋公司造成的损失。《中华人民共和国合同法》第113条第1款规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，给对方造成损失的，损失赔偿数额约定相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见的或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。永洋公司请求青岛捷能公司赔偿的发电损失应当属于上述规定中的合同履行后可以

青岛捷能分公司与永洋公司签订的《汽轮机大修协议》，不违反法律规定，为有效合同，双方应按合同约定履行义务；《汽轮机大修协议》约定了工期为12天，大修范围中第7项特殊项目（1）包含了“查找2400kW-2700kW负荷段变速箱处轴承异常震动原因，并消除缺陷”的内容。被告捷能配件安装分公司在签订大修协议时应当预见到配件的更换与修理，但其在大修过程中没有查找出原因，因而未能按期完工；青岛捷能分公司未按期完成大修工作，实属履行合同义务不符合约定。根据《中华人民共和国合同法》第112条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”的

河北省邯郸市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀04民终2556号 上诉人（原审被告、反诉原告）：青岛捷能汽轮机集团股份有限公司。住所地：山东省青岛市即墨市王蓝路**。 法定代表人：宋艳秋，该公司董事长。 委托诉讼代理人：黄伟松，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：秦泗强，男，该公司员工。 上诉人（原审被告、反诉原告）：青岛捷能汽轮机集团股份有限公司配件安装分公司。住所地：青岛市四方区四……