建设工程施工合同纠纷 （2020）豫01民终18016号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。二原告分别与被告签订的建设工程施工合同系合同各方真实意思表示，不违反法律的强制性规定，合法有效。合同双方当事人均应按照合同约定全面履行各自的义务。关于原告诉请的两份合同是否应予以解除的问题，二原告已完成的合同约定的大部分施工义务，被告亦已支付完工部分的大半工程款，根据双方的履行情况，涉案两份防水工程施工合同不宜再行解除。故原告要求解除合同的诉讼请求原审法院不予支持。但根据本案情况，二原告与被告约定付款节点与被告与美商置业签订的《建设工程施工合同》一致，考虑到涉案工程曾长期停工及被告与美商置业签订的《建设工程施工合同》效力尚存争议的情况，原审法院认为被告应将剩余工程款（扣除工程质保金）一次性支付给原告。故被告应向原告支付工程款2425593.3元（9816414元-690万元-9816414元×5％）。根据被告认可的付款比例，可推定二原告所做防水工程已验收合格、涉案项目主体也已结顶，被告未提交证据证明涉案防水工程验收合格、主体结顶的时间，但根据被告当庭陈述的工程自2018年5月停工的事实，可推定原告所做防水工程在此之前已经完成施工，故原告要求自20

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。二原告分别与被告签订的建设工程施工合同系合同各方真实意思表示，不违反法律的强制性规定，合法有效。合同双方当事人均应按照合同约定全面履行各自的义务。关于原告诉请的两份合同是否应予以解除的问题，二原告已完成的合同约定的大部分施工义务，被告亦已支付完工部分的大半工程款，根据双方的履行情况，涉案两份防水工程施工合同不宜再行解除。故原告要求解除合同的诉讼请求原审法院不予支持。但根据本案情况，二原告与被告约定付款节点与被告与美商置业签订的《建设工程施工合同》一致，考虑到涉案工程曾长期停工及被告与美商置业签订的《建设工程施工合同》效力尚存争议的情况，原审法院认为被告应

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫01民终18016号上诉人(原审被告)：河南国基建设集团有限公司，住所郑州市郑花路**，统一社会信用代码91410000170050705A。法定代表人：高兴文，董事长。委托诉讼代理人：王盼霞，女，汉族，1989年8月10日出生，，住址河南省太康县系该公司员工。委托诉讼代理人：王彦飞，男，汉族，1986年9月18日出生，，住址河南省淅川县系该……