承揽合同纠纷 （2019）冀01民终5117号

原、被告签订的《钢构件加工承揽定作合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同依法成立。根据合同第十一条约定，本合同自双方签字盖章，且约定的预付款到达承揽方账户之日起生效。原告于2018年1月12日向被告支付预付款200万元，故双方签订的合同自2018年1月12日起发生法律效力。双方签订的合同约定，第一批次钢构件在合同约定数额的预付款到达承揽方账户后35个工作日开始付款发货，预付款到达承揽方账户之日起50个工作日付清货款发货完毕；其余的三个发货批次在每批次双方书面确认材料价格后30个工作日开始按照定作方的进场顺序付款发货，双方书面确认材料价格之日起60个工作日付清货款发货完毕。双方对第一批次货物的发货及付款时间无异议，均认可第一批次供货价款为1675031.34元，本院予以确认。本案争议焦点是：针对第二批次，原告提出技术变更，是否影响工期，被告工期应否顺延，被告是否存在延期交货行为；合同应否解除。围绕该焦点问题，本院分别论述如下： 一、关于技术变更是否影响工期，被告是否存在延期交货问题。 针对第二批次货物，双方签订的合同约定，双方书面确认材料价格后30

原、被告签订的《钢构件加工承揽定作合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同依法成立。根据合同第十一条约定，本合同自双方签字盖章，且约定的预付款到达承揽方账户之日起生效。原告于2018年1月12日向被告支付预付款200万元，故双方签订的合同自2018年1月12日起发生法律效力。双方签订的合同约定，第一批次钢构件在合同约定数额的预付款到达承揽方账户后35个工作日开始付款发货，预付款到达承揽方账户之日起50个工作日付清货款发货完毕；其余的三个发货批次在每批次双方书面确认材料价格后30个工作日开始按照定作方的进场顺序付款发货，双方书面确认材料价格之日起60个工作日

河北省石家庄市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀01民终5117号 上诉人（原审被告）：山东新世纪钢结构工程有限公司，住所地山东省淄博市桓台县桓台新世纪工业园。 法定代表人：王继俊，该公司执行董事。 委托代理人：王宝林，山东鲁杰律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：邯郸市爱华建筑安装有限公司，住所地河北省邯郸市丛台区人民路与东环路交叉口北行150米路东。 法定代表人：王何元，该公司……