建设工程施工合同纠纷 （2017）冀07民终2367号

双方签订的施工合同及结算协议是双方真实意思表示且不违反法律规定，双方应自觉履行协议确定的各自的义务。原告已按约支付了被告工程款，并向被告发出了竣工验收函，即原告已履行了协议确定的义务。被告亦应履行义务，向原告移交工程资料并配合进行竣工验收。其以未解决索赔及违约问题而拒绝配合验收明显不当。因被告的行为导致涉案工程至今不能验收，故其应承担违约责任。因该酒店未正式投入使用，营业损失未发生，故对原告要求被告承担逾期交房损失不予支持。综上所述，原告要求被告配合竣工验收及办理竣工验收备案，及要求被告支付违约金的主张，本院予以支持，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告河北巨翔建筑安装工程有限公司于本判决生效后十五日内配合原告怀来致远房地产开发有限公司办理怀来致远温泉小镇工程（酒店工程）项目竣工验收及办理竣工验收备案工作。二、被告支付原告从2016年12月21日起至原审开庭之日即2017年2月24日止的违约金（违约金每日按2314.17元计算）。三、驳回原告的其它诉讼请求。诉讼费5072元由被告负担。本院二审期间，当事人没有提交新证据。本院查明的事实与原审查明的事

双方签订的施工合同及结算协议是双方真实意思表示且不违反法律规定，双方应自觉履行协议确定的各自的义务。原告已按约支付了被告工程款，并向被告发出了竣工验收函，即原告已履行了协议确定的义务。被告亦应履行义务，向原告移交工程资料并配合进行竣工验收。其以未解决索赔及违约问题而拒绝配合验收明显不当。因被告的行为导致涉案工程至今不能验收，故其应承担违约责任。因该酒店未正式投入使用，营业损失未发生，故对原告要求被告承担逾期交房损失不予支持。综上所述，原告要求被告配合竣工验收及办理竣工验收备案，及要求被告支付违约金的主张，本院予以支持，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告河

河北省张家口市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀07民终2367号上诉人（原审原告）：怀来致远房地产开发有限公司，住所地怀来县桑园镇万窑村。法定代表人：陈玉山，该公司董事长。委托代诉讼理人：孙世奇，北京市格平律师事务所律师。委托代理人：陈飞，北京市格平律师事务所律师。上诉人（原审被告）：河北巨翔建筑安装工程有限公司，住所地河北省邯郸市成安县城青云路北端东侧。法定代表人：杨世超，该公司董事……