建设工程施工合同纠纷 （2018）豫06民终301号

本案工程的发包人为飞鹤公司，承包方为富恒公司，刘秋生为实际施工人。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，本案涉及违法转包，刘秋生未取得劳务作业法定资质，其签订的施工合同无效，但该工程实际完成并交付使用，刘秋生请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。关于未付工程价款，工程图纸内工程，目前双方已结清价款，并无异议。对于隐蔽工程，刘秋生与王新成之间并没有此项约定，该工程是飞鹤公司与富恒公司直接指示刘秋生施工，在隐蔽工程量数据单及工程预算书上均有富恒公司盖章，该预算书应当作为隐蔽工程的结算依据，富恒公司作为工程承包方应当向刘秋生支付工程款。根据预算书载明的工程价款436913.79元，富恒公司支付了115000元，刘秋生请求支付剩余工程款321913.79元，予以支持。关于刘秋生请求的逾期付款利息问题，刘秋生提交的隐蔽工程预算书未标明日期，现富恒公司对该隐蔽工程未予结算，刘秋生请求自起诉之日起至本案履行期间届满之日止，按银行同期贷款利率计算的合理部分损失，予以支持。关于飞鹤公司与富恒公司合同约定隐蔽工程及新增部分按2008年定额降45%计算的效

河南富恒建设集团有限公司、鹤壁飞鹤股份有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

河南省鹤壁市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫06民终301号上诉人（原审被告）：河南富恒建设集团有限公司，住所地河南省濮阳县文明路与电厂路交叉口东北角。法定代表人：李庆振，该公司董事长。委托诉讼代理人：朱琳芳，河南晖特律师事务所律师。代理权限为代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代收法律文书。委托诉讼代理人：彭皖江，河南晖特律师事务所律师。代理权限为代为承认、放弃、变更诉讼请求，进……