建设工程施工合同纠纷 （2019）甘06民终1114号

原告所属武威市聚兴物流有限责任公司钢化玻璃厂与被告间因外装饰工程而签订的外装饰工程设计施工合同及其工程价格汇总表、装修材料清单系双方的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的相关规定，属合法、有效合同，应受法律保护，合同双方理应恪守。根据本院现场勘验笔录、对现场勘验笔录的补充和甘肃信诺工程造价咨询有限公司（2019）甘信鉴字第70号工程造价鉴定意见鉴定评估：原告实际已完成的工程总价款为4683319.25元，应扣除被告自行完成部分的工程价款24012.6元、垫付电费15000元、被告已支付工程款2094576元，被告实欠原告工程款2549730.65元至今已逾四年，早已超过合同约定的付款期限，被告理应足额尽快偿付，故原告状诉理由充足、证据确凿，依法予以支持。被告关于债权转让没通知之抗辩，原告系因婚姻家庭破裂而导致财产分割，取得武威市聚兴物流有限责任公司钢化玻璃厂2016年5月26日以前的债权，并非通过债权转让方式取得，故被告的这一抗辩理由不能成立；被告关于工程未验收、要求提前出具税票、付款条件未成就之抗辩，因原告在施工期间，被告对工程设计多次进行设计更改，影响了工程进度，且工程完工已逾

原告所属武威市聚兴物流有限责任公司钢化玻璃厂与被告间因外装饰工程而签订的外装饰工程设计施工合同及其工程价格汇总表、装修材料清单系双方的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的相关规定，属合法、有效合同，应受法律保护，合同双方理应恪守。根据本院现场勘验笔录、对现场勘验笔录的补充和甘肃信诺工程造价咨询有限公司（2019）甘信鉴字第70号工程造价鉴定意见鉴定评估：原告实际已完成的工程总价款为4683319.25元，应扣除被告自行完成部分的工程价款24012.6元、垫付电费15000元、被告已支付工程款2094576元，被告实欠原告工程款2549730.65元至今已逾四年，早已超过合同约定的付款期限，

甘肃省武威市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）甘06民终1114号 上诉人（原审被告）：武威景泰富房地产开发有限公司，住所地甘肃省武威市凉州区东大街**北京购物中心。 法定代表人：张万福，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：王科命，男，1972年10月15日出生，汉族，住甘肃省武威市，系该公司员工。 委托诉讼代理人：骆文静，甘肃濂继胜律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：高廷龙，男，1……