建设工程施工合同纠纷 (2017)云民初191号

案号
(2017)云民初191号
法院
云南省高级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
云南省
裁判日期
2019-09-20

裁判要旨

由于案涉工程未到双方约定的付款节点,而浙江钢结构公司并未主张云南总承包公司、昆明置地公司未依约向其支付工程款,工程资金是否缺乏与浙江钢结构公司诉请并无关联性,故对该组证据不予采纳。 浙江钢结构公司提交补充证据四,有三组证据:第25组费用明细表1份,欲证明索赔费用的组成;第26组发文登记表2页,欲证明其已多次向被告发送索赔报告;第27组证据快递信件及95号工作联系单《关于置地广场建设项目现场窝工索赔及工程款支付事宜》,欲证明其已依约向云南总承包公司提出索赔。 云南总承包公司、昆明置地公司质证认为已过提交证据的期限,不是新证据;第25组费用明细表1份是浙江钢结构公司单方制作,且该表费用与之前提交的证据材料的费用不一致,三性不予认可;第26组证据具体年份没有写明,没有收到这些材料,三性不予认可;第27组证据是复印件,三性不予认可。 本院认为,第25组费用明细表系浙江钢结构公司单方制作,而云南总承包公司、昆明置地公司不予认可,故对该证据不予采信;第26、27组证据浙江钢结构公司提供的证据是复印件,不能当然证明云南总承包公司、昆明置地公司确实收到;其中即使按浙江钢结构公司主张的丁永祥收到时间是2

摘要

浙江精工钢结构集团有限公司与云南工程建设总承包股份有限公司、云南城投昆明置地有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

云南省高级人民法院民 事 判 决 书(2017)云民初191号原告:浙江精工钢结构集团有限公司。 住所地:浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路。 法定代表人:孙关富,该公司董事长。 委托诉讼代理人:单建尧,上海市建纬律师事务所律师。 代理权限:特别授权代理。 委托诉讼代理人:俞帅,上海市建纬律师事务所律师。 代理权限:特别授权代理。 被告:云南工程建设总承包股份有限公司。 住所地:云南省昆明市经……