建设工程施工合同纠纷 （2017）豫17民终1420号

河南中部置业有限公司、中太建设集团股份有限公司所签的《建设工程施工合同》、《建设施工协议书》是双方的真实意思表示，其内容并未违反法律、行政法规规定，应为有效合同，双方应按合同诚实履行。河南中部置业有限公司要求中太建设集团股份有限公司支付延误违约金暂定100万元的诉请，经查明，河南中部置业有限公司、中太建设集团股份有限公司在补充协议中约定的竣工交付时间是2013年7月31日，河南中部置业有限公司按照约定及时全面履行了自己的义务。根据中太建设集团股份有限公司涉案项目部及项目负责人出具的证明来看，在合同履行期间，由于中太建设集团股份有限公司自身的资金管理问题导致拖欠工人工资及供应商材料款等原因，使得工人和供应商多次到河南中部置业有限公司项目的工地上进行堵门等过激行为，甚至对此事进行上访，多次导致该工程项目施工停止，工程进度十分缓慢，并最终导致了工程延期竣工，对此，河南中部置业有限公司曾多次发函告知中太建设集团股份有限公司，中太建设集团股份有限公司也曾对此作出过承诺书，保证：“从今日起工程不会停工、堵门、上访，顺利施工直至交工”。但是，至今为止，双方约定的竣工交付时间已经超过多时，中太建设集团

河南中部置业有限公司、中太建设集团股份有限公司所签的《建设工程施工合同》、《建设施工协议书》是双方的真实意思表示，其内容并未违反法律、行政法规规定，应为有效合同，双方应按合同诚实履行。河南中部置业有限公司要求中太建设集团股份有限公司支付延误违约金暂定100万元的诉请，经查明，河南中部置业有限公司、中太建设集团股份有限公司在补充协议中约定的竣工交付时间是2013年7月31日，河南中部置业有限公司按照约定及时全面履行了自己的义务。根据中太建设集团股份有限公司涉案项目部及项目负责人出具的证明来看，在合同履行期间，由于中太建设集团股份有限公司自身的资金管理问题导致拖欠工人工资及供应商材料款等原因，使得

河南省驻马店市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫17民终1420号上诉人（原审被告）：中太建设集团股份有限公司，住所地：河北省廊坊市广阳道20号。法定代表人:邓池良，该公司经理。委托诉讼代理人：刘超，该公司法律顾问。被上诉人（原审原告）：河南中部置业有限公司，住所地：河南省上蔡县重阳办事处蔡明路南段西侧。法定代表人:许文树，该公司董事长。委托诉讼代理人：张步胜，浙江正昌律师事务所律师。上……