建设工程施工合同纠纷 （2018）宁05民终298号

何兴安与佳盛远达公司之间的建设工程施工合同关系，已经在中卫市中级人民法院的民事判决书中予以认定，佳盛远达公司否认其与何兴安存在建设工程施工合同关系的证据不足。双方虽未签订书面合同，但根据履行合同的习惯、目的，双方均应遵守诚实信用原则，自觉履行各自义务。在涉案工程施工过程中，因未办理施工许可证、未落实农民工工资管理制度等原因被相关部门责令停工整改，双方对此均存在过错。佳盛远达公司作为工程的发包方，明知尚未办理施工许可证仍开工建设并发包工程，其本身存在过错，且在后期未与何兴安解除合同后将涉案工程另行发包他人，导致何兴安为工程准备的相关材料损失。何兴安作为工程承建方，自身不具备承建工程的资质仍承揽建设，且未审查佳盛远达公司发包的工程的相关手续，亦存在过错。对于何兴安的损失，以佳盛远达公司承担60%、何兴安承担40%为宜。对于佳盛远达公司辩解本案属重复诉讼的意见，何兴安虽在此之前就涉案工程起诉，但对本次诉讼中其主张的128700元，因证据不足，原审法院未予支持。现何兴安再次提交新证据后向法院起诉，不属于重复诉讼。综上，佳盛远达公司赔偿何兴安76525元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条

宁夏佳盛远达铝镁新材料有限公司与何兴安建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）宁05民终298号上诉人（原审被告）：宁夏佳盛远达铝镁新材料有限公司。住所地：宁夏回族自治区中宁县。法定代表人：张建文，该公司经理。委托诉讼代理人：王占彪，男，该公司员工。代理权限为特别授权代理。委托诉讼代理人：何建忠，宁夏丰安律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。被上诉人（原审原告）：何兴安，住宁夏回族自治区中宁县。委托诉讼代理人：……