建设工程施工合同纠纷 （2014）二中速民终字第0150号

联智环保公司与东方鸿铭公司签订的施工合同系经当事人协商一致签订，且不违反相关法律禁止性规定，应属有效，双方当事人应依照合同约定全面履行各自义务。联智环保公司按合同约定进行了施工，东方鸿铭公司应支付工程款。从联智环保公司提供的证据及双方一致陈述中可以证实，涉案工程已于2010年8月11日交接完毕，并于8月13日由联智环保公司将出现的问题维修完毕，故8月11日应为竣工验收时间。2012年11月7日，双方进行了结算，该时间应为东方鸿铭公司支付合同价款至95%的时间。因此，东方鸿铭公司应向联智环保公司支付除质保金以外的工程款。因合同约定的保修期为竣工验收合格日两年，即自2010年8月11日开始计算，扣除五天的支付期，东方鸿铭公司应于2012年8月17日向联智环保公司支付质保金。由于东方鸿铭公司未按约定向联智环保公司支付工程款，故东方鸿铭公司除应履行付款义务外，还应向联智环保公司支付逾期付款的利息损失，其标准按中国人民银行规定的金融机构同期贷款基准利率计算。东方鸿铭公司称联智环保公司施工的工程存在质量问题未提供证据证实。东方鸿铭公司称因联智环保公司逾期交付涉案工程，逾期竣工的违约金已经超过了东方

联智环保公司与东方鸿铭公司签订的施工合同系经当事人协商一致签订，且不违反相关法律禁止性规定，应属有效，双方当事人应依照合同约定全面履行各自义务。联智环保公司按合同约定进行了施工，东方鸿铭公司应支付工程款。从联智环保公司提供的证据及双方一致陈述中可以证实，涉案工程已于2010年8月11日交接完毕，并于8月13日由联智环保公司将出现的问题维修完毕，故8月11日应为竣工验收时间。2012年11月7日，双方进行了结算，该时间应为东方鸿铭公司支付合同价款至95%的时间。因此，东方鸿铭公司应向联智环保公司支付除质保金以外的工程款。因合同约定的保修期为竣工验收合格日两年，即自2010年8月11日开始计算，扣

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2014）二中速民终字第0150号上诉人（原审被告）天津东方鸿铭旅游地产开发有限公司，住所地天津市滨海新区塘沽滨海湖。法定代表人李立鸿，董事长。委托代理人×××，天津君恒律师事务所律师。被上诉人（原审原告）北京市联智环保设备有限公司，注册地北京市平谷区熊儿寨乡工业小区内，办公地北京市朝阳区胜谷家园1号楼A座606。法定代表人刘庆，董事长。委托代理人××，北……