建设工程施工合同纠纷 （2019）粤0605民初1556号
裁判要旨
原告为被告实施土方挖掘、运输，双方之间存在建设工程合同关系，现该建设工程合同关系已解除，原告亦已撤场，双方应及时对涉讼土方挖掘、运输工程的工程款进行结算。 关于工程量。 原被告在会议纪要中已明确约定工程量按35.9万方计算，现原告主张按371362.4立方计算工程量，缺乏依据，被告亦有异议，本院不予支持。 关于补偿款。 原被告在会议纪要中及该会议之后并未就补偿款的计算达成一致意见，现原告主张按照按14.25元/立方的标准结合原告实际完成的工程量计算补偿款，被告有异议，故本院根据《协议》的约定审核补偿款的支付。 《协议》约定第三期补偿款100万元的支付条件是“基坑土方挖至可施工底板的标高”，被告自认施工底板的标高是-16.8米，现原告主张其挖掘标高已达-16.9米，与被告工作人员黄志侨在2018年7月30日的微信聊天内容相吻合，本院对原告该主张予以采信，故被告应支付第三期补偿款100万元予原告，原告请求超出本院核定范围的，本院不予支持。 合同一、二中约定的“因乙方原因无故停工，甲方有权解除合同，余款不结算”，是双方针对原告无故停工致合同解除的情形而约定的违约责任，现被告主张原告无故停工，
摘要
佛山市建山建筑工程有限公司与广州市第四建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初1556号原告：佛山市建山建筑工程有限公司，住所地：佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城3幢908房，统一社会信用代码91440605MA4UHC7A3D。 法定代表人：钟其兴。 委托诉讼代理人：高燕贞，广东科韵律师事务所律师。 委托诉讼代理人：梁嘉然，广东科韵律师事务所律师。 被告：广州市第四建筑工程有限公司，住……