建设工程合同纠纷 （2019）鲁民终1531号

经过招投标签订的建设工程施工合同系双方当事人真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，应认定合法有效，双方均应信守和履行。 根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 建设工程施工合同的实质性内容应是指工程造价、工程质量和建设工期。 本案中，双方在签订上述建设工程施工合同后，就涉案工程分别签订补充协议，对工程造价、建设工期等又进行了约定。 涉案补充协议中关于工程造价、建设工期等与备案合同不一致的内容，违反了上述法律规定。 该补充协议中与备案合同没有冲突的条款，系对备案的建设工程施工合同的补充和完善。 因此，应根据以上原则采纳涉案工程造价鉴定意见。 涉案1＃—4＃、9＃—＃、19＃—＃楼工程造价为57725268.39元（含主材、水电费），13＃、14＃楼工程造价为6032367.07元（含主材、水电费）。 关于对鉴定意见中争议部分如何认定。 双方虽对竣工清理程度有争议，但建通房地产公司未提交相应证据证实金城公司有清理不到位的具

威海建通房地产开发有限公司、荣成市金城建筑工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书

山东省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁民终1531号 上诉人（原审被告）：威海建通房地产开发有限公司，住所地威海经济技术开发区新都花园****。 法定代表人：郭文通，执行董事。 委托诉讼代理人：刘金娜，女。 委托诉讼代理人：范李瑛，山东鑫士铭律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：荣成市金城建筑工程有限公司，住，住所地荣成市崖西镇北崖西村/div> 法定代表人：潘吉义，董事……