建设工程勘察合同纠纷 （2019）黔05民终2253号

上诉人世纪公司与被上诉人地质大队签订的《贵州省黔西县金家寨煤矿水文地质补充勘探合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政强制性规定，合法有效，合同当事人应当按照勘探合同约定享受合同权利及切实履行合同义务。勘探合同约定地质大队应于开工日期（2013年2月26日）之日起240日历天内完成金家寨煤矿水文地质补充勘探及勘探设计文件要求的全部勘探工作，若地质大队未在约定时间内完成约定工作内容，每延迟一个月由地质大队向世纪公司支付项目合同总价款1%的违约金。在勘探工作过程中，因地形地貌、气候和地质条件及设计变更等原因造成地质大队交付勘探成果时已逾合同约定完工时间。但是，双方进行勘探工程款结算产生的《金家寨煤矿水文地质补充勘探工程竣工结算汇总表》显示，地质大队应获金家寨煤矿水文地质补充勘探工程款总计7175402.57元，工期考核（剔除影响后工期为10个月，超合同工期2个月）按合同约定每延迟工期一个月，地质大队支付项目合同总价款1%的违约金143508.05元，世纪公司、地质大队签章确认最终审定结算金额为7031895.52元。由此，在双方进行竣工结算时地质大队已以扣减部分应付工程款的方式承担其未按

上诉人世纪公司与被上诉人地质大队签订的《贵州省黔西县金家寨煤矿水文地质补充勘探合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政强制性规定，合法有效，合同当事人应当按照勘探合同约定享受合同权利及切实履行合同义务。勘探合同约定地质大队应于开工日期（2013年2月26日）之日起240日历天内完成金家寨煤矿水文地质补充勘探及勘探设计文件要求的全部勘探工作，若地质大队未在约定时间内完成约定工作内容，每延迟一个月由地质大队向世纪公司支付项目合同总价款1%的违约金。在勘探工作过程中，因地形地貌、气候和地质条件及设计变更等原因造成地质大队交付勘探成果时已逾合同约定完工时间。但是，双方进行勘探工程款结算产生的《金家寨

贵州省毕节市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黔05民终2253号上诉人（原审被告）贵州世纪资源勘查开发有限责任公司，住所地贵州省毕节市黔西县迎宾大道中段人口计生局大楼9楼。法定代表人胡彬，该公司经理。委托诉讼代理人赵嵩英、陈凯，贵州穹达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队，住所地重庆市沙坪坝区天星桥晒光坪81号。法定代表人余京，该大队队长。委托诉讼代……