建设工程施工合同纠纷 （2015）锡民初字第00098号

中邦公司与南方公司签订的合同一、合同二、补充协议等均系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应为合法有效，双方应当按照约定全面履行各自的义务。根据生效判决确认的事实，本院认定中邦公司在履行合同过程中未按约支付进度款构成违约，且未按南方公司要求提供适当担保，故南方公司依法单方行使合同解除权符合法律规定，本院予以确认。中邦公司收到合同解除函的时间为2015年5月27日，本院确认中邦公司与南方公司之间签订的施工合同及补充协议已于该日解除。关于争议焦点一，本院认为：涉案工程经审计造价为269105256.91元，40号案件判决中已结算的进度款为158655420元，本案中结欠的工程款应为110449836.91元，南方公司与中邦公司对此均无异议，本院予以确认。关于工程款利息，按补充协议约定，建设期利息，中邦公司同意按每月实际发生的工程量造价承担南方公司工程垫资利息，按月利率1.1%计算。南方公司截止2015年1月向中邦公司申报工程量，该工程量均系在此时间节点之前完成，此后因工程停工未产生新的工程量，因此，工程款的建设期利息应自2015年2月1日起计算。双方协议约定了利率标准，且未超出法律规定的

中邦公司与南方公司签订的合同一、合同二、补充协议等均系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应为合法有效，双方应当按照约定全面履行各自的义务。根据生效判决确认的事实，本院认定中邦公司在履行合同过程中未按约支付进度款构成违约，且未按南方公司要求提供适当担保，故南方公司依法单方行使合同解除权符合法律规定，本院予以确认。中邦公司收到合同解除函的时间为2015年5月27日，本院确认中邦公司与南方公司之间签订的施工合同及补充协议已于该日解除。关于争议焦点一，本院认为：涉案工程经审计造价为269105256.91元，40号案件判决中已结算的进度款为158655420元，本案中结欠的工程款应为1104498

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）锡民初字第00098号原告：江阴南方建设集团有限公司，住所地江阴市新华路285号。法定代表人：徐士官，该公司董事长。委托诉讼代理人：金炎、刘小锋，江苏滨江律师事务所律师。被告：江阴中邦置业有限公司，住所地江苏省高新技术产业开发区江阴市蟠龙山路298号。法定代表人：林惠军，该公司董事长。委托诉讼代理人：邹晓宇，无锡市惠山区新惠法律服务所法律工作者……