建设工程施工合同纠纷 （2018）黑01民终5396号
裁判要旨
天津建昌公司与哈尔滨亿丰公司就哈尔滨向阳生活垃圾处理厂挡墙防渗锚固工程达成合意，天津建昌公司按约实施上述工程，该工程已完工且交付哈尔滨亿丰公司使用，双方之间虽无书面合同，但已形成事实建设工程施工合同关系，故天津建昌公司要求哈尔滨亿丰公司给付工程款47420元及该工程款的逾期给付利息的主张，于法有据，予以支持。哈尔滨亿丰公司辩称案涉工程非独立工程，系向阳生活垃圾处理厂一、二、三号调节池的防渗工程中的部分工程，应与上述项目一并进行结算支付，因该工程现未经验收及市政府财政审计，故现在不具备支付条件。因向阳生活垃圾处理厂一、二、三号调节池的防渗工程已过质保期，故案涉工程系独立工程，哈尔滨亿丰公司的抗辩主张于法无据，不予支持。哈尔滨亿丰公司辩称案涉工程存在质量问题，天津建昌公司应当进行修复。因哈尔滨亿丰公司未提供证据证明该工程存在问题，哈尔滨亿丰公司的抗辩主张无事实根据，不予支持。综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十七条、第十八条之规定，判决：一、哈尔滨亿丰生态环境有限公司于一审判决生效之日起十日内给付天津建昌环保股份有限公司工程款474
摘要
哈尔滨亿丰生态环境有限公司、天津建昌环保股份有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)黑01民终5396号上诉人（原审被告）：哈尔滨亿丰生态环境有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街165号。法定代表人：江士彬，该公司董事长。被上诉人（原审原告）：天津建昌环保股份有限公司，住所地天津市河西区大沽南路501号恒华大厦1-2108。法定代理人：张根升，该公司董事长。委托诉讼代理人：韩顺鹏，上海锦天城（天津）律师事务所执业……