建设工程施工合同纠纷 （2019）苏0481民初4604号
裁判要旨
发包人应将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位，而本案被告为个人，不具备相应资质条件，原、被告签订的施工协议，因违反了法律、法规的强制性规定，应为无效合同。 根据有关规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。 即工程结束后未经验收就进行使用，应当视为放弃验收的权利，工程应视为验收合格。 本案建设施工合同无效，但因被告未经验收而使用，工程视为验收合格，原告可以请求参照合同约定支付工程价款。 根据原、被告之间的协议、结算清单、周锋的陈述，原、被告在工程结束后已对工程的价款进行了结算，在被告没有相反证据的情况下，应当认定本案的工程价款为883329.57元。 根据双方约定，工程款在工程竣工验收合格后一个月内支付，而对于工程的竣工时间原告称是2014年8月到9月，被告该工程的原负责人则认为是在2014年年底前完工，但双方均未提交相关证据，故应由原告承担举证不能的法律后果，本院根据被告的自认确定竣工日期为2014年年底，根据竣工即投入使用的事实以及工程款在工程竣工验收合格后一个月内支付的约定，本院确定自2015年2月1日起本案应付工程款
摘要
4604郑忠庆与溧阳市竹箦镇王渚村村民委员会建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省溧阳市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0481民初4604号原告：郑忠庆，男，1968年6月18日生，汉族，溧阳市人，住溧阳市。 委托诉讼代理人：王巧生，溧阳市竹箦法律服务所法律工作者。 被告：溧阳市竹箦镇王渚村村民委员会，住所地溧阳市竹箦镇王渚村，组织机构代码33906628-7。 负责人：袁卫平，该村村主任。 委托诉讼代理人：黄瀮。 原告郑忠庆诉被告溧阳市竹箦镇王渚村村民委员会（……