建设工程施工合同纠纷 （2021）粤03民终8637号

涉案项目通过招投标程序，碧绿草公司成为该项目的中标单位，随后碧绿草公司与龙岗街道办签订《深圳市建设工程施工合同》。该合同系双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面履行合同义务。涉案《深圳市建设工程施工合同》约定，最后一期工程款应于整个工程竣工并通过政府审计合格后付清。碧绿草公司依约完成了涉案项目的工程施工，经监理、设计、建设、主管单位共同验收合格，该工程虽至今尚未通过政府审计，但该项目属于政府投资项目，龙岗街道办系建设单位，其负有在工程完工后及时申请政府职能部门办理审计手续并取得审计结论的义务，碧绿草公司作为施工单位，仅有配合提交相关审计资料的辅助义务。龙岗街道办未履行上述义务，客观上妨碍了合同约定的最后一期工程款付款条件的成就，延误了付款时间，损害了碧绿草公司的合法权益，其理应承担继续履行、赔偿损失等违约责任，碧绿草公司据此主张龙岗街道办支付剩余工程款以及相应的利息，合法有理，一审法院予以支持。碧绿草公司自愿从起诉之日即2020年8月12日开始计算利息，属于对其自身权利的处分，一审法院也予以支持。龙岗街道办辩称涉案项目无法通过审计的过错在于碧绿

涉案项目通过招投标程序，碧绿草公司成为该项目的中标单位，随后碧绿草公司与龙岗街道办签订《深圳市建设工程施工合同》。该合同系双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面履行合同义务。涉案《深圳市建设工程施工合同》约定，最后一期工程款应于整个工程竣工并通过政府审计合格后付清。碧绿草公司依约完成了涉案项目的工程施工，经监理、设计、建设、主管单位共同验收合格，该工程虽至今尚未通过政府审计，但该项目属于政府投资项目，龙岗街道办系建设单位，其负有在工程完工后及时申请政府职能部门办理审计手续并取得审计结论的义务，碧绿草公司作为施工单位，仅有配合提交相关审计资料的辅助义务。

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤03民终8637号上诉人（原审被告）：深圳市龙岗区龙岗街道办事处负责人：尹志雄，主任。委托诉讼代理人：蒙柠杉委托诉讼代理人：宋洁被上诉人（原审原告）：深圳市碧绿草园艺有限公司法定代表人：邹碧辉，执行董事。委托诉讼代理人：许如雷，北京市东元（深圳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：汪鑫，北京市东元（深圳）律师事务所实习律师。上诉人深圳市龙岗区龙岗……