合同纠纷 （2019）桂12民终2106号

湘浏器材租赁站与金城西街投资公司签订的《脚手架承包合同》、《金城西街脚手架补充协议》，合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。本案施工过程中，金城西街投资公司并未对湘浏器材租赁站提供的脚手架数量、质量提出异议，且金城西街投资公司已通知湘浏器材租赁站拆架，视为湘浏器材租赁站已经按照约定提供脚手架设备，金城西街投资公司亦应当按照约定支付租金。 一、关于脚手架租金的计算。 1、租期内租金。金城西街投资公司对合同约定期限内的租金无异议，经核算为：35元/㎡（含内架与外架）×7898.4㎡=276444元。 2、超期租金。对于超期租赁，金城西街投资公司辩称，综合楼工程量增加，工期应顺延。对此，该院认为工程量变更并非顺延工期的法定事由，工程量变更后并不必然改变工期。如果影响施工工期的，承包人应当提出相应的工期顺延申请，如果未提出申请，视为对施工工期没有影响。且工程量变更后是否缩短或延长工期，如何确定工期，应由当事人在定立合同时约定或在履行过程中协商一致确定。本案《脚手架承包合同》、《金城西街脚手架补充协议》并未对顺延工期的情形进行约定，湘浏器材租赁站陈述未收到变更工程量的通

湘浏器材租赁站与金城西街投资公司签订的《脚手架承包合同》、《金城西街脚手架补充协议》，合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。本案施工过程中，金城西街投资公司并未对湘浏器材租赁站提供的脚手架数量、质量提出异议，且金城西街投资公司已通知湘浏器材租赁站拆架，视为湘浏器材租赁站已经按照约定提供脚手架设备，金城西街投资公司亦应当按照约定支付租金。 一、关于脚手架租金的计算。 1、租期内租金。金城西街投资公司对合同约定期限内的租金无异议，经核算为：35元/㎡（含内架与外架）×7898.4㎡=276444元。 2、超期租金。对于超期租赁，金城西街投资公司辩称，综合楼工程量增加，工期

广西壮族自治区河池市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂12民终2106号 上诉人（原审被告、反诉原告）：广西河池市金城西街投资有限公司，住所地河池市金城江区新建路**，社会信用代码91451200MA5KCD1L38。 法定代表人：全飞燕。 委托诉讼代理人：李健，广西弘生联合律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：河池市金城江区湘浏建筑器材租赁站（个体工商户），经营场所河池……