建设工程施工合同纠纷 （2021）皖11民终91号

2020年4月16日，在岭南公司的牵头召集下，中砥公司、尚崇公司及岭南公司就中砥公司施工工程款等款项的支付召开协调会，中砥公司与尚崇公司盖章确认形成的《滁州市南谯区黄庆湖古建筑旋挖桩基及管桩工程关于工程款项及付款节点会议纪要》、《滁州黄庆台项目结算》，是当事人各方的真实意思表示，各方当事人均应按照该会议纪要及相关结算结果履行各自的义务。该《滁州市南谯区黄庆湖古建筑旋挖桩基及管桩工程关于工程款项及付款节点会议纪要》约定尚崇公司于2020年6月30日向中砥公司支付工程款、工程剩余材料价款及窝工损失共计1888339.00元，故对中砥公司要求尚崇公司支付该1888339.00元的诉求，一审法院予以支持。对中砥公司要求邦昂德公司承担共同给付的诉求，因邦昂德公司对案涉项目没有实质性投入且未结算到任何费用就已经退场，故中砥公司该项诉求，一审法院不予支持。对中砥公司要求岭南公司在欠付工程款范围内承担付款义务的诉请，因无事实和法律依据，一审法院不予支持。对中砥公司主张工程款优先受偿权的诉求，因是其对建设工程发包人主体的理解错误，一审法院亦不予支持。尚崇公司没有到庭应诉，应承担相应的法律后果。一审法院依

2020年4月16日，在岭南公司的牵头召集下，中砥公司、尚崇公司及岭南公司就中砥公司施工工程款等款项的支付召开协调会，中砥公司与尚崇公司盖章确认形成的《滁州市南谯区黄庆湖古建筑旋挖桩基及管桩工程关于工程款项及付款节点会议纪要》、《滁州黄庆台项目结算》，是当事人各方的真实意思表示，各方当事人均应按照该会议纪要及相关结算结果履行各自的义务。该《滁州市南谯区黄庆湖古建筑旋挖桩基及管桩工程关于工程款项及付款节点会议纪要》约定尚崇公司于2020年6月30日向中砥公司支付工程款、工程剩余材料价款及窝工损失共计1888339.00元，故对中砥公司要求尚崇公司支付该1888339.00元的诉求，一审法院予以支

安徽省滁州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖11民终91号 上诉人（原审原告）：安徽省中砥基础工程有限公司,住所地安徽省合肥市肥东县店埠镇撮镇路荣华府4幢307室，统一社会信用代码913401225545996337（1-1）。 法定代表人:陈**飞，该公司总经理。 委托诉讼代理人：孙劲草，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李龙，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 被……