建设工程施工合同纠纷 （2019）内0121民初1088号
裁判要旨
原告内蒙古电力勘测设计院有限责任公司与被告呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司签订《呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司45MW“农光互补”光伏地面电站EPC总承包合同》后，原告依约完成部分工程，由于被告建设资金不到位，导致工程项目无法继续实施。 双方又签订了《呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司45MW“农光互补”光伏地面电站项目EPC总承包合同解除协议》，该协议系双方真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，属有效合同，应受法律保护。 被告呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司未按协议约定支付所欠工程款，属违约行为，应当承担相应的法律责任。 原告主张欠付工程款9877266元的诉请，本院查明被告尚欠原告工程款10405896元，原告主张9877266元，系对自己实体权利的处分，本院予以支持。 原告主张逾期付款违约金参照中国人民银行发布的金融机构同期贷款利率上浮30％自2017年7月1日计算至欠款实际给付之日止的诉请，协议第五条约定2017年6月30日前向承包方支付至合同结算价款的100%，发包人逾期支付，每逾期一日按照合同暂估总价的1％计算违约
摘要
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司与呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
内蒙古自治区土默特左旗人民法院民事判决书（2019）内0121民初1088号原告:内蒙古电力勘测设计院有限责任公司。 住所地内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街巨海城****写字楼。 法定代表人:王志国，执行董事。 委托诉讼代理人：袁利飞，内蒙古星洋律师事务所律师。 委托诉讼代理人：于天飙，内蒙古星洋律师事务所律师。 被告：呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司，住，住所地：内蒙古自治……