建设工程监理合同纠纷 （2014）青民一终字第996号

本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条之规定，决定对本案不开庭审理，并组织当事人进行了证据和事实核对。上诉人恩地公司的委托代理人王增旭，被上诉人太古公司的委托代理人李艳霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。恩地公司在原审中诉称，其与太古公司于2009年6月1日签订《建设工程委托监理合同》，太古公司委托恩地公司对青岛市东海路人员掩蔽工程进行工程监理，期限自2009年6月1日至2010年12月31日，监理费为144万元，延期监理费按照约定另行计算，工程建设项目竣工验收前付清。因工程建设延期，产生延期监理费76万元。合同项下全部监理费为220万元，太古公司仅支付了123.2万元，尚欠96.8万元至今未付。虽建设工程至今未竣工验收，但太古公司于2011年6月6日将工程交付使用。恩地公司多次向太古公司发送付款申请，太古公司既未提出书面异议，亦未支付监理费用。请求依法判令：1、太古公司支付监理费96.8万元及滞纳金、利息；2、本案诉讼费、保全费及其他费用由太古公司承担。太古公司在原审中辩称，1、恩地公司并未按照双方合同的约定完成监理工作，其要求支付监理合同的尾款20.8万元（144万元-1

本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条之规定，决定对本案不开庭审理，并组织当事人进行了证据和事实核对。上诉人恩地公司的委托代理人王增旭，被上诉人太古公司的委托代理人李艳霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。恩地公司在原审中诉称，其与太古公司于2009年6月1日签订《建设工程委托监理合同》，太古公司委托恩地公司对青岛市东海路人员掩蔽工程进行工程监理，期限自2009年6月1日至2010年12月31日，监理费为144万元，延期监理费按照约定另行计算，工程建设项目竣工验收前付清。因工程建设延期，产生延期监理费76万元。合同项下全部监理费为220万元，太古公司仅支付了123.2万元，尚欠96.8

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）青民一终字第996号上诉人（原审原告、反诉被告）青岛恩地建设工程咨询有限公司。法定代表人彭青军，董事长。委托代理人王增旭。被上诉人（原审被告、反诉原告）青岛太古百货商场投资管理有限公司。法定代表人李吉辉，总经理。委托代理人李艳霞，山东琴岛律师事务所律师。上诉人青岛恩地建设工程咨询有限公司（以下简称恩地公司）因与被上诉人青岛太古百货商场投资管理有……