建设工程分包合同纠纷 （2020）苏01民终7498号

无锡速建公司未申请鉴定的情况下，应当承担举证不能的法律后果，为此，无锡速建公司申请对案涉工程造价进行鉴定，以查明本案事实。中建八局公司辩称，一、双方当事人签订的是施工工程专业分包合同，合同对工程价款的约定是以无锡速建公司完成的工程量（搭建脚手架的面积）作为获得工程价款的条件，并没有以脚手架的使用时间作为计价依据。无锡速建公司主张中建八局公司施工延期，缺乏事实依据。客观的情况是，由于无锡速建公司人手不足，未按中建八局公司的要求搭建脚手架，中建八局公司已将其中一部分工程量交由第三方施工，原因正是无锡速建公司不能在约定期限内完成合同约定的施工面积。无锡速建公司构成工期违约，中建八局公司保留追究无锡速建公司违约责任的权利。二、无锡速建公司主张的工期外产生的费用，在合同中已有明确约定，即“材料延期闲置费用”，“由于承包人原因，在施工现场闲置30日历天以外，材料延期闲置费用为0.4元/m2/天……如遇材料闲置，日期以双方书面确认为准”，正是因为中建八局公司没有违约，无锡速建公司才没有办理材料闲置索赔申请。三、无锡速建公司的施工总面积已在一审中经双方确认，56457.1平方米可能是记录错误。四、中建

无锡速建公司未申请鉴定的情况下，应当承担举证不能的法律后果，为此，无锡速建公司申请对案涉工程造价进行鉴定，以查明本案事实。中建八局公司辩称，一、双方当事人签订的是施工工程专业分包合同，合同对工程价款的约定是以无锡速建公司完成的工程量（搭建脚手架的面积）作为获得工程价款的条件，并没有以脚手架的使用时间作为计价依据。无锡速建公司主张中建八局公司施工延期，缺乏事实依据。客观的情况是，由于无锡速建公司人手不足，未按中建八局公司的要求搭建脚手架，中建八局公司已将其中一部分工程量交由第三方施工，原因正是无锡速建公司不能在约定期限内完成合同约定的施工面积。无锡速建公司构成工期违约，中建八局公司保留追究无锡速

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏01民终7498号被上诉人（原审原告）：无锡速建脚手架工程技术有限公司，住所地江苏省无锡市锡山区锡北镇锡港西路**。法定代理人：钱新华，该公司董事长。委托诉讼代理人：张洪，江苏法舟律师事务所律师。委托诉讼代理人：彭钊，江苏法舟律师事务所律师。上诉人（原审被告）：中国建筑第八工程局有限公司，住，住所地中国（上海）自由贸易试验区世纪大道****/……