建设工程施工合同纠纷 (2015)渝五中法民初字第01433号
裁判要旨
依法成立的合同,受法律保护。中建七局具有房屋建筑工程施工总承包资质,其与桥伟公司签订的《双子星座1#楼A、B座及2#楼施工合同》,系双方在平等自愿基础上的真实意思表示,且内容不违反法律法规禁止性规定,合法有效。双方应严格依照《施工合同》的约定享有权利并全面履行各自的义务,任一方违反的,均应承担相应的违约责任。根据双方意见及举证质证情况,并在征求当事人意见的基础上,本院归纳本案本诉争议焦点为:一、中建七局请求支付尚欠工程款及利息的请求是否成立;二、中建七局请求支付逾期审核计量、逾期支付进度款利息的请求是否成立;三、中建七局请求支付停窝工损失的请求是否成立。本院归纳本案反诉争议焦点为:桥伟公司请求支付因拖延工期所致损失的请求是否成立。针对前述争议焦点,本院分别评述如下。一、关于中建七局要求桥伟公司支付尚欠工程款及利息的请求是否成立的问题《施工合同》签订后,中建七局组织人财物等对涉案工程进行了施工。涉案工程于2010年3月19日通过竣工验收,取得建设工程竣工验收备案登记证,并于2010年4月荣获2009年度重庆市三峡杯优质结构工程奖,达到法定及《施工合同》约定的质量标准,且涉案工程已交付桥伟
摘要
中国建筑第七工程局有限公司与重庆桥伟物业管理有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文(节选)
重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2015)渝五中法民初字第01433号原告(反诉被告):中国建筑第七工程局有限公司,住所地郑州市城东路**,组织机构代码16995461-9。法定代表人:陈颖,该公司董事长。委托诉讼代理人:南学飞,该公司员工,特别授权。委托诉讼代理人:金刚,该公司员工,特别授权。被告(反诉原告):重庆桥伟物业管理有限公司,住,住所地重庆市渝**龙溪街道金龙路**一社会信用……