买卖合同纠纷 (2018)豫1422民初4364号

案号
(2018)豫1422民初4364号
法院
河南省睢县人民法院
案由
买卖合同纠纷
年份
2019
地域
河南省睢县
裁判日期
2019-04-19

裁判要旨

合法有效合同的双方当事人应当按照约定履行相应义务,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行等违约责任。 本案中,原告与被告余传光签订了建设工程预拌混凝土供应合同,原告向被告余传光出卖商砼为供方,被告余传光买受商砼为需方,双方形成合法的买卖合同关系。 结合本案查明的事实,原告共计向被告余传光供应价值6117771.15元的商品砼,被告余传光支付了3860000元的砼款,对于下余2257771.15元砼款,被告余传光仍负有清偿义务,故对于原告要求被告余传光支付2257771.15元砼款的诉讼请求,本院依法予以支持。 至于该部分所欠款项的滞纳金部分,原告起诉要求被告余传光按照合同约定自2016年12月11日起按照日千分之一的标准承担滞纳金,根据本院查明的事实,睢县鑫业时代广场三期工程项目的实际停工时间为2016年12月11日,而原告与被告余传光所签订的建设工程预拌混凝土供应合同第四条第3款约定:“如甲方不能按本条款2付款,乙方有权停止送货,所造成的损失由甲方负责。 中途更改合同须结清砼款,方可解除合同。 中途停工十天内付清砼款”,在睢县鑫业时代广场三期工程项目于

摘要

河南健业商砼有限公司与余传光、林州市八建集团工程有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

河南省睢县人民法院民 事 判 决 书(2018)豫1422民初4364号原告:河南健业商砼有限公司,住所地河南省睢县西环路西侧(原交通局料场内)。 法定代表人:范继勇,系该公司总经理。 委托诉讼代理人:王传林,河南三友律师事务所律师。 被告:余传光,男,1973年11月12日出生,住河南省睢县。 被告:林州市八建集团工程有限公司,住所地河南省林州市红旗渠大道总部大厦**。 法定代表人:郭建增,系该……