建设工程分包合同纠纷 （2014）盐民终字第02654号

依法成立的合同自成立时生效，对合同当事人具有约束力，合同当事人应当按合同全面履行约定的义务。原、被告自愿订立升降机租赁合同和升降机安装拆除合同，合同有效，合同约定对合同当事人原、被告具有约束力。被告按合同实际履行了交付租赁物及租赁物的安装义务，但在履行合同义务过程中存在不当，使升降机的运行存在安全隐患，在合同当事人的内部责任划分中应负主要责任。原告在监理公司下达通知后仍继续使用存在隐患的升降机，对事故的发生存在重大过失，在合同当事人的内部责任划分中应负次要责任。原告在事故发生后实际发生的合理损失，原、被告作为合同当事人应当根据责任承担相应的损失。水利建设工程中，发包人应向承包人提供准备的原始资料，提供的地质情况应与工程实际相符。因客观障碍导致的索赔需在规定的期限内完成。原、被告对在施工中，因地下的情况复杂导致延长工期、增加工作量所产生的索赔是否应当支付而产生矛盾，现对本案争议的问题，一审法院分析如下：增加的工程量应当按实计算。原、被告在施工中，增加部分工作量，原告制作两张申报表，由滨海水建公司向盐城市水利局申报。2号桩50399元，经审核，同意给付6303.60元。对表中其余四项和3号

依法成立的合同自成立时生效，对合同当事人具有约束力，合同当事人应当按合同全面履行约定的义务。原、被告自愿订立升降机租赁合同和升降机安装拆除合同，合同有效，合同约定对合同当事人原、被告具有约束力。被告按合同实际履行了交付租赁物及租赁物的安装义务，但在履行合同义务过程中存在不当，使升降机的运行存在安全隐患，在合同当事人的内部责任划分中应负主要责任。原告在监理公司下达通知后仍继续使用存在隐患的升降机，对事故的发生存在重大过失，在合同当事人的内部责任划分中应负次要责任。原告在事故发生后实际发生的合理损失，原、被告作为合同当事人应当根据责任承担相应的损失。水利建设工程中，发包人应向承包人提供准备的原始资

江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）盐民终字第02654号上诉人（原审被告）盐城市水利局，住所地盐城市亭湖区毓龙路27号。法定代表人嵇红梅，该局局长。委托代理人戴海霞，江苏一正律师事务所律师。被上诉人（原审原告）田维衡，居民。委托代理人邱国领，江苏强仕律师事务所律师。原审被告滨海县水利建筑工程总公司，住所地滨海县东坎镇小岛路118号。法定代表人于晓辉，该公司负责人。委托代理人蒋小……