装饰装修合同纠纷 （2019）闽0111民初339号
裁判要旨
案涉《施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容未违反法律法规禁止性规定，合法有效，双方均应依约履行。 两被告确认“因公司原因，已停工，同意截止瓷砖铺贴后，客户自行施工”，原告予以接受，表明原告与被告康居公司就合同终止达成合意，故原告请求解除案涉《施工合同》，本院予以支持。 被告康居公司出具《承诺书》，原告亦表示接受，表明双方达成“若就此停工，则被告康居公司退还原告已缴纳金额的40%”的合意。 因被告未能依约于“2018年10月31日前材料到场”，并确认“因公司原因，已停工”，同意“截止瓷砖铺贴后，客户自行施工”，故应当依约退还原告已缴纳金额的40%即46640元。 由于原告并无证据证明其关于被告康居公司未履约工程项目折算金额为96297.54元的主张，故其据此要求被告康居公司返还工程款67897.54元的诉讼请求，超出46640元部分本院不予支持。 由于康居公司原因造成案涉装饰装修工程工期延误，依照《施工合同》之约定，“由被告康居公司原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金实际造价的万分之一，直至合同金额10%扣完为止，原告不得以任何理由追加违约金”，本案现由证据仅可确认案涉装
摘要
陈鸿凌与福建省康居装饰设计工程有限公司、林宇宸装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
福建省福州市晋安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0111民初339号 原告：陈鸿凌，女，1979年8月23日出生，汉族，住福建省福州市台江区。 被告：福建省康居装饰设计工程有限公司，住所地福建省福州市仓山区建新镇杨周路****楼**，统一社会信用代码9135010031553033XN。 法定代表人：林宇宸。 被告：林宇宸，男，1976年3月10日出生，汉族，住福建省福清市。 ……