承揽合同纠纷 （2018）豫12民终167号

依法成立的合同受法律保护。朗力公司与东方希望签订的《锅炉超意速电弧喷涂服务合同》，系当合同双方事人的真实意表示，且双方均无异议，为有效合同，当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。施工结束后，经结算，东方希望下欠朗力公司工程款1569570.29元，有东方希望方出具的验收证明为据，予以认定。东方希望认为，其没有下发建设施工通知书，朗力公司没有向东方希望提交工程量结算报告，也没有按照相关规定对工程验收结算；朗力公司违反48小时工期的约定，应向东方希望支付违约金；该施工价格处于下降态势，朗力公司利用合同约定的不完整寻找不当收益。请求驳回朗力公司的诉讼请求。朗力公司依照双方签订的施工合同进行施工，东方希望方的工作人员已对朗力公司承揽的工程进行了完工验收，并且该工程已经交付；该工程的验收人员均系东方希望的工作人或其委派的技术人员，朗力公司完全有理由相信该工程的验收意见是代表东方希望的意见；朗力公司的实际施工量超出了合同约定的工程量，且东方希望已验收认可，现依原施工量下约定的工期，认定朗力公司违约的理由不能成立；双方对超出工程量的价格没有约定，依照相关规定，可以参照合同内工程量的价格结算。故东方

东方希望（三门峡）铝业有限公司、洛阳朗力表面技术有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

河南省三门峡市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫12民终167号上诉人（原审被告）：东方希望（三门峡）铝业有限公司，住所地河南省渑池县天坛工业园区。法定代表人：刘衍顺，该公司执行董事。委托诉讼代理人：任波，该公司法务部员工，代理权限为一般代理。委托诉讼代理人：周青梅，河南蓝剑律师事务所律师，代理权限为一般代理。被上诉人（原审原告）：洛阳朗力表面技术有限公司，住所地洛阳市高新开发区东马沟工……