建设工程分包合同纠纷 （2021）鄂01民终76号

七建公司对其系涉案工程的施工方没有异议，但认为案外人叶福林作为该工程的实际施工人应作为当事人参加诉讼，且七建公司涉案工程项目部的印章为案外人叶福林伪造，对加盖有七建公司项目部印章的结算单不予认可。一审法院认为，通过招投标程序，七建公司成为蔡榨小学迁建工程（一）（二）期项目建设的承包人，案外人叶福林作为七建公司的代表与发包人蔡榨小学签订了建设工程施工合同的补充协议并加盖了七建公司印章，涉案《水电安装工程合同》上加盖了七建公司项目部的印章，七建公司也没有否认该项目部的存在，喻爱斌实际上也为涉案工程提供了水电安装，喻爱斌作为合同相对人，无论七建公司项目部的印章是否伪造，在没有证据证明喻爱斌在签订合同、履行合同义务的过程中存在过错的前提下，其有理由相信与其签订劳务分包合同的人可以代表七建公司，七建公司应对项目部在为蔡榨小学建设施工进行的民事行为承担相应责任，且根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定“当事人对于建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：…（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，案涉工

七建公司对其系涉案工程的施工方没有异议，但认为案外人叶福林作为该工程的实际施工人应作为当事人参加诉讼，且七建公司涉案工程项目部的印章为案外人叶福林伪造，对加盖有七建公司项目部印章的结算单不予认可。一审法院认为，通过招投标程序，七建公司成为蔡榨小学迁建工程（一）（二）期项目建设的承包人，案外人叶福林作为七建公司的代表与发包人蔡榨小学签订了建设工程施工合同的补充协议并加盖了七建公司印章，涉案《水电安装工程合同》上加盖了七建公司项目部的印章，七建公司也没有否认该项目部的存在，喻爱斌实际上也为涉案工程提供了水电安装，喻爱斌作为合同相对人，无论七建公司项目部的印章是否伪造，在没有证据证明喻爱斌在签订合同

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂01民终76号上诉人（原审被告）：武汉第七建设集团有限公司，住所地武汉市黄陂区蔡榨街**。法定代表人：熊旺林，该公司总经理。委托诉讼代理人：金先波，男，该公司员工。委托诉讼代理人：梅勇，湖北瀛楚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：喻爱斌，男，1975年10月17日出生，汉族，住武汉市黄陂区。委托诉讼代理人：周克静，北京盈科（武汉）律师事务所……